承包合同

【必备】承包合同范文集合9篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的承包合同9篇，希望能够帮助到大家。

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程塔吊租赁事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式： 包工、包机械、包维修、包操作、包食宿、包安全 。

二、租赁的名称、型号、规格、数量：施工塔吊QTZ40 型( 有效臂长40m) 整机壹台，QTZ4807(TC40A) 型(有效臂长48m )整机贰台，QTZ630 型(有效臂长55m )整机壹台。高度均不低于80m ，包括配置砼料斗(容量为0.5 立方米)各台壹个。

三、租赁期限及费用：

1、期限：租赁期暂定12 个月(根据工程需要，不受租赁期限限制，可长可短)。租赁日期计算：塔吊安装、调试正常并经有关部门验收合格后，交付使用之日起计至甲方通知拆除之日止。安装期应在塔机基础浇灌完成15 天内完成。

2、租金费用：租金包括每台塔机叁名合格开机操作工人工资、施工期间顶升加固及操作等，所有维修保养和配件费用、安全施工措施费、食宿、暂住户口登记费、计生管理费、劳动、安全部门检查等所有费用在内为：QTZ40 14000.00 元/ 月，QTZ4807 17000.00 元/ 月，QTZ630 19000.00 元/ 月，合同范本《塔吊承包合同书》。塔机进、出场费用、安装费、拆卸费、运输费、塔机预埋件费用、塔机验收检验费用等按每台计算：QTZ40 30000.00 元/ 台，QTZ4807 30000.00 元/ 台，QTZ630 35000.00 元/ 台。

四、付款方式

1、进出场等费用：塔机进场安装完成并取得有关部门验收后，承租人一次性付给出租人该型号塔机进出场费。

2、租金：承租人在每月5 日前以现金支付方式支付出租人该月租金。出租人出具收款收据，税金由承租人承担。

五、甲方职责

1、根据乙方所提供的厂家塔机 基础图纸要求，负责塔吊基础施工，协调乙方作好地脚预埋件的预埋和塔吊附着臂预埋件加工制作、安装、拆除。

2、负责塔机安装、拆卸场地障碍物的清理，并提供电源及专用配电箱至塔机现常

3、对乙方工人违反有关规章制度及合同条款时有单方处置的权力。

4、负责协调塔机吊运次序。

六、乙方职责

1、确保所提供的塔吊设备性能安全可靠、零部件齐全(包括基础及附墙预埋件、连墙杆等)。

2、严格按照国家相关部门规定的安装、操作及拆卸安全规范、规程要求进行安装、操作及拆卸。

3、负责塔吊机安装、拆卸施工方案编制及其申报验收手续办理。若遇各级主管部门检查不合格时，由此产生的罚款等经济损失均由乙方负责。

4、提供安装、拆卸的企业资质、营业执照、拆装操作证、现场管理班子名单及拆装等技术资料作为甲方工程入档资料，并配备具有上岗操作证且经验丰富的开机操作工每台叁人进驻施工现场值班。操作工人不能故意窝工，如有不在岗或故意刁难甲方施工班组的现象时，每人次予以罚款人民币 500.00 元。

5、服从甲方的安排与管理，并按甲方协调要求各工种的物料吊运，确保施工按计划，保质保量按时完成，对没有配合甲方的人员，甲方有权要求乙方辞退更换该人员。

6、负责填写塔机的安装及运行记录，确保塔吊的常规保养和及时维修(含更换零配件，但塔吊的常规保养、顶升加固应利用空闭时间进行且不耽误甲方工期)。

7、本租金价已含安全生产费用，乙方应采取措施确保安全生产。对施工现场的安全检查管理、安全教育、安全督促、施工人员人身保险等均由乙方自行组织实施。乙方若在施工过程中发生不安全事故(包括乙方工人和第三方受伤害人)，乙方应负责及时处理并承担所有责任包括经济责任，若乙方未能及时处理引起争议影响甲方声誉和工程进度，甲方有权从乙方租金款项中先行扣付赔偿给乙方工人或第三方。

8、负责操作、指挥人员的安全教育、班前教育、办理班组人员的暂住证、劳务、计生、上岗证等手续及费用。

9、乙方在接到甲方的书面拆机通知后伍天内必须进场拆运完成，若乙方不能及时拆运，每延误一天应赔偿甲方人民币500 元。超过拾天，甲方有权组织拆运，费用由乙方承担(若因场地无法拆除、安装，均由甲方负责)。

七、其它约定

1、若塔机发生机械或电路故障等，乙方应及时组织人员抢修，并确保3 小时内完成。如影响甲方正常施工超过3 小时，甲方有权扣除影响当班的租金。超过5 小时，甲方有权扣除乙方拾天租金，超过72 小时，甲方有权扣除乙方当月租金。

2、乙方施工中应教育工人遵纪守法、文明施工，遵守工地安全、文明管理规定。与各施工班组团结协作。若本班组吵架、斗殴的每人次予以罚款壹仟元，与其它班组吵架、斗殴、群架的，不管事由与否，每人次罚款陆仟元。

3、乙方不得容留在逃犯、逃避计生人员在工地。

4、乙方应先付给甲方人民币伍仟元作为履约保证金，待塔机进场安装调试交付使用后一次性无息归还。

八、违约责任

1、甲方无正当理由未按期付款，乙方有权拒绝操作，且应赔偿乙方人民币200 元/ 天。

2、乙方不按本合同规定违约的，应赔偿甲方因此所造成的损失。

九、其它

本合同履行中未尽事宜或发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院起诉。

本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，本合同经双方代表签字后生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

身份证号码：

签订地点：项目部

签订时间：**年**月**日

委托方(甲方)：_________

承接方(乙方)：_________

工程项目：_________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1、工程地址：_________

2、居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计 ……此处隐藏5550个字……

第十条 工程验收和保修

10、1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)_________________________;

(2)_________________________;

(3)_________________________、

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单

10、2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单、在工程款结清后,办理移交手续

10、3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月、验收合格签字后,填写工程保修单

第十一条 工程款支付方式

11、1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

--------------------------

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |

|------|--------|--------|

| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |

| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |

| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |

--------------------------

工程进度过半指:________________________________________、

(2)其他支付方式:_______________________________________、

11、2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人、发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款、

11、3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票、

第十二条 违约责任

12、1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失、

12、2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责、

12、3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失、

12、4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元、

12、5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延、

12、6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元、

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼、

第十四条 几项具体规定

14、1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)、

14、2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管、工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用、

14、3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分、

第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________、

第十六条 附则

16、1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止、

16、2 本合同签订后工程不得转包、

16、3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份、

16、4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力、

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

一、 根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程报建、竣工验收手续办理承包合同。

二、 乙方承包 工程的报建、竣工验收手续办理工作。

该工程包括的工作内容：乙方承包该工程建设单位负责的报建及竣工验收相关手续工作，负责拿到本工程的房产证。

三、 甲乙双方责任：

1、 甲方责任：

① 负责提供报建过程必须由甲方提供的相关文件。

② 负责缴交报建、竣工过程相关部门所需的一切费用。

③ 负责协调相关部门的关系。

2、 乙方责任：

① 负责工程报建、竣工过程所需资料的编制、收集及整理。

② 负责工程报建、竣工过程所有相关部门的手续办理。

四、 合同价款及付款方式：

1、合同价款：该工程合同总价为￥35000.00万元整(人民币叁万伍仟元整)。

2、以上合同价款不含税，可开据收款收据。

3、付款方式：

① 甲乙双方签定合同之日起至拿到建设工程规划许可证，甲方支付￥10000.00元的合同款给乙方。

②在乙方拿到建设工程施工许可证后，甲方支付￥15000.00元的合同款给乙方。

③ 在乙方办理好工程房产证后，甲方支付￥10000.00元的余款给乙方。

推荐阅读：工程建筑承包合同模板工程建筑承包合同格式安装工程建筑借款合同范本安装工程建筑借款合同范本工程建筑合同3篇小型工程建筑合同书范本

五、 纠纷解决方法：

任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：

① 向韶关市经济合同仲裁机关申请仲裁。

② 向韶关市人民法院起诉。

六、 合同的生效和终止：

本合同经双方签字、盖章后生效，办理完成工程房产证，结清全部工程款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

单位名称(公章)：

单 位 地 址：

甲方代表(签名)：

联 系 电 话：

日 期： 年 月 日 乙方代表(签名)：

联 系 电 话：

居 住 地 址：

建 行 帐 号：

日 期： 年 月 日