工程合同

【精选】工程合同3篇

在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的工程合同3篇，希望对大家有所帮助。

建设单位(甲方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

施工单位(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司

矿建工程施工合同

建设单位（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

施工单位（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲乙双方在平等互利、公平、公开的原则下经双方协商一致同意，达成如下协议：

第一条 工程项目内容

1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX煤业有限公司。

3、资金来源：企业自筹

4、承建范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX井巷工程

工程量：以甲方提供的有效施工图纸限定工程量及技术参数为准。乙方要严格按工程设计的技术特征、工程量、质量标准进行施工。

第二条 工程期限

1、工期：从 起至 ，合同期限 个月，开工日期，甲乙双方签字确定。

2、乙方要加快施工进度，按规定完成公司下达的月度任务，如遇以下影响到施工进度时，经甲乙双方签字确定，甲方可调整

进度指标。

（1）甲方原因停电、甲方管辖范围内的运输设备故障，每次两小时及以上。

（2）甲方原因造成的停产。

（3）甲方调整施工计划。

（4）甲方认可的其他因素。

甲方调度室要对以上影响因素做好记录，月末矿方进行月度任务核减后报公司审核。

3、如乙方连续两个月完不成甲方下达的进度指标任务，甲方有权解除合同并对乙方进行处罚。

如发生以下情况，另接受以下处罚：

（1）乙方人为原因造成停工，停工一天及以上，每天处罚10000元。

（2）乙方组织生产不力、人员配备不足，严重影响矿井建设进度，对乙方加倍处罚。

4、矿调度室要做好各工作面每班的出勤人数、任务完成情况等统计工作，如有异常及时向相关领导汇报。

第三条 工程结算及支付方式

1、工程价款计价依据：定额执行《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（20xx基价）及《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（20xx基价），取费详细说明：企业管理费15.79%（一般支护）、8.92%（金属支架支护），利润7.26%，社会保障费6.7%，住房公积金

0.75%，危险作业意外伤害保险费0.28%，税金3.35%，组织措施费6.71%，辅助费60%；机械折旧大修0，经修、安拆不扣；辅助材料中的摊销0，辅助材料中的经修、安拆不扣；辅助机械折旧大修为0 ，经修0.5 ，安拆不扣；另行承包工程费率按以上规定。人工工资调整，井下直接工117.36元，井下辅助工97.25元，地面辅助工70.28元，其它未说明的以定额规定为依据进行结算。

2、工程竣工验收

1) 月度结算：每月26日由甲方组织乙方、监理共同对月度工程进行验收，签定月度工程验收单。结算部门以签定的月度验收合格工程量及工程合同延米单价，确定月度工程进度结算报表。

2）工程竣工验收移交工程资料后办理竣工结算。竣工结算依据为固定延米单价，以验收工程量进行结算。对于施工过程中发生的设计变更，凭现场签证单可调整变更部分的单价。

3、工程款支付方式：自开工之日起，每月按审定的月度工程进度报表，逐月支付工程进度款的80%。单位工程竣工验收合格、移交工程资料、办理竣工结算后，工程价款付至结算价款的95%，其余的5%为质保金，待质保期（一年）满无质量问题，甲方应一次性支付乙方质保金。如出现质量问题（自然因素除外），扣除质保金做为维修费用，质保金不够维修费用时，乙方补齐。

4、任务考核：每月根据甲方下达的月度计划及奖罚标准对乙方进行奖罚。商定月度计划时，甲方要组织乙方参与。

5、工程单价中包括以下费用：（1）巷道的掘进和支护工程费用；（2）巷道开口、拐弯发生的费用；（3）由于乙方支护原因造成的巷道冒顶处理费用；(4)乙方管理人员、后勤人员的费用。

6、如甲方安排乙方用工，按甲方批准的人数， 井下人员180元/工，地面人员120元/工结算。

第四条 双方权利和义务

1、甲方职责

（1）办理煤矿施工建设相关证件。但不包括乙方施工企业的相关证件。

（2）保证水、电、压风的正常使用，水、电、压风供乙方免费使用。

（3）组织乙方进行图纸会审，向乙方进行设计及技术交底，做好交底会审纪要。

（4）监控、测量、探水工作由甲方负责，甲方配备防治水机构，乙方按甲方要求积极配合。甲方提供工程地质资料及初设资料。甲方负责瓦斯检查和测风工作。

（5）开工前甲方及时向乙方提供三份施工图。

（6）甲方负责向乙方提供火工品，乙方严格按照火工品的管理规定进行使用和运输，火工品费用按实际购买价格在乙方工程款中扣除。

（7）如遇政策性停产，甲方补助乙方生活费规定如下：停产3天以内不补。如超过3天，甲方补助乙方由甲方认可的人员生活费，补助时间从停产3天以

外至复工。补助人员按50元/天补助。

发（总）包单位：_________（甲方）

承（分）包单位：_________（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称：锚杆工程

建设地点：_________

第二条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：

1．基坑锚杆_________条，包括现场已浇注_________条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_________延米。

2．锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①锚杆钻孔；②锚杆设置及灌浆；③锚杆张拉与锁定。

第三条 本合同所承包工程的工期定为_________个日历天，工期计算的起止时间是：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。上述工期以施工方案工期为准 ……此处隐藏1288个字……），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_________天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_________向对方偿付违约。

5．一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

第十七条 遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_________项处理：

1．报上级有关部门裁定。

2．工期顺延。

第十八条 其它事项及补充条款

1．有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

2．乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

3．甲方无偿提供乙方施工人员共_________人的住宿及生活用水、用电。

4．乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。

5．基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按_________元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。

本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经、税务局、工商局及有关单位各一份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

住所：_________ 住所：_________

签约代表（签字）：_________ 签约代表（签字）：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：xx市xx级水电站技改工程

工程地点：xx市xx镇 村

工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

二、工程承包范围

厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

三、合同工期

开工日期：二Oxx年十二月三日

第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

合同工期总日历天数为159天。

四、质量标准：合格，争创优良

五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

七、本合同《专用条款》

1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

2、执行省、市建筑法规的相关规定。

八、发包人工作

1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

九、承包人工作

1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

十、材料

所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十一、质量和验收

1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十二、安全施工

承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

十三、合同价款及支付

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十四、工程预付款

合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十五、进度工程款支付

每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

十六、完工结算

完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十七、质量保修金

完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

十八、违约、索赔、争议

按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

二十、未尽事宜，双方另行协商。

二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

发包人：承包人：

住所：

代表：

电话：

签订日期：