销售合同

【精品】销售合同模板汇编10篇

随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的销售合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

房地产销售合同有一手房的销售合同与二手房的销售合同。一手房的销售合同有认购书、买卖契约、预售登记、管理公约。二手房的销售合同有购房合同。

首先讲讲一手房的销售合同纠纷种类中关于认购书的，房屋认购书本是房产交易初期达成的一个购买意向，并不是购买房屋的交易手段。但是开发商为了留住客户选择了另外一条道，就是将认购书定金转到后期支付的房款中，这样纠纷就开始了，开发商经常将押金以支付房款为由拒退不愿继续交易的顾客。

其次是预售登记与买卖契约，两种合同加在一次才能构成买卖契约的法律效力，也就是房屋产权的临时代表合同。没有申请下来房屋预售许可证的开发商是没有权利与购房者签订房屋的买卖契约的，但是开发商经常让顾客先签买卖契约后签预售登记。房屋的预售许可证没有办理下来的时候，之前签的合同就没有效力，但是购房者已经支付一部分房款或是定金了，这时退换这部分资金就出现了纠纷。

再有就是与物业签订的管理公约的时候缴纳一部分物业费以及配套费，这部分费用中配套费经常会被重复收取或是乱收费，不交费就不办理入住手续，就产生了纠纷。

二手房的房产交易中只有一份购房合同需要签订，签订的范本网上很多，但是真正能满足自己交易情况的，还要自在添加对应条款，这时合同内部的内容不完善或是有一方故意违约就产生了纠纷。

甲方：

乙方：

甲、乙双方经过充分协商，就甲方委托乙方制作LED电子显示屏事宜，依据《中华人民共和国合同法》一致同意，签订本合同。

一、工程的构成及费用

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，（以下简称甲方）及（以下简称乙方）经友好协商，就甲方委托乙方生产制造室外P16全彩显示屏（以下简称项目）事宜达成如下协议：

乙方按甲方要求，完成LED电子显示屏工程的制作、运输、安装指导、调试、培训、维护等工作。显示屏尺寸、技术参数详见附件。

1、合同总额为人民币￥元整（大写金额：元整）

二、运输、安装、调试及培训

乙方负责显示屏的安装、调试及甲方人员的培训，甲方协助工作。

1.乙方承担的具体工作包括：

（1）显示屏的现场的安装、调试；

（2）对甲方派出的操作人员的培训；

（3）显示屏通讯线布线和技术指导。

2.甲方承担的具体工作包括：

（1）提供显示屏安装期间的储存场地。

（2）安装所需基础设施的制作及装修。

三、工程维护

1.乙方负责对显示屏进行终身维护，在非人为破坏情况下免费维修二年。

2.二年后乙方只收取维修的工本费。

四、工程进度及验收

1.显示屏生产运输20天，安装调试15天，总计35天。

2.显示屏现场安装调试完毕，甲方在接到乙方的验收请求后的三个工作日内，应对整个显示屏工程组织验收，甲方若无正当理由不对工程组织验收，则视为验收合格。验收标准依据显示屏行业规定验收。

3.在乙方按照合同规定的时间设计制作完成后，若由于甲方的原因，超过十日不能进场安装调试，则甲方应支付工程余款给乙方。

五、工程费用结算方式

1.甲、乙双方签字盖章即合同生效后，甲方将工程首付款50%即元大写：元整，预付给乙方。

2.显示屏生产完毕后甲方需将工程款的45%即元，大写：元整，乙方于收到货款后发货。收货地址：甘肃，天水。

3.安装调试完毕后甲方根据合同规定验收，甲方须将剩余5%一次性支付给乙方即元，大写：元整。

4.施工所需的通讯和电力工程布线费用，另外根据实际现场另计，此费用由甲方承担。

六、违约责任

1.若由于乙方原因，显示屏未按预定工期交付甲方，给甲方造成损失。则乙方每延期一日需向甲方偿付货款总额的千分之一的违约金。

2.在施工期间如因天气或无法抗拒的自然灾害，施工顺延，乙方不承担工程逾期的责任。

3.若甲方在合同签订后未能及时预付工程款，特定信息显示内容或特殊软件要求的技术资料在一周内未能提供给乙方，则乙方不承担工程逾期的责任，同时甲方应承担乙方的损失。

4.若甲方未按合同规定付清余款，则甲方每延期一日需向乙方偿付货款总额的千分之一的违约金。

七、其它

1.与本合同有关的附件及往来传真、电报、通知、收据、运输单据等均为本合同不可分割之组成部分。

3.甲方在未按本合同规定，按期付清应给乙方的产品及工程费用以前，显示屏的所有权归乙方所有，如甲方无故延期或拒绝支付货款乙方有权力支配显示屏的使用或拆除。按合同规定付清款项后，本工程全部所有权归甲方所有。

4.对本合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商处理，如不能解决，提交市仲裁委员会仲裁或直接向市人民法院起诉。

5.本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

6.本合同盖章签字即生效。

甲方：

代表人：（签章）

乙方：

代表人：（签章）

签约地：__________________

合同编号：__________________

购买方：__________________（以下简称甲方）

名称：__________________

地址：_________________________________ 签约代表：__________________

电话：__________________ 手机：__________________ 邮 编：__________________

销售方（以下简称乙方）：__________________

名称：__________________

地址：___________________________________ 签约代表：__________________

电话：__________________ 传 真：__________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

第一条：工程概况及工程名称：__________________

工程地址：_ ……此处隐藏9448个字……损失由供方承担。需方拖延提货超过______天，负责承担货物发生的保管费用。

3、任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间或地点，应提前书面通知对方，征得同意，否则应承担所发生的损失责任。

八、争议解决因执行本合同产生的一切争议，合同双方应友好协商解决，如果协商不成，当事人双方同意由 方所在地 人民法院管辖。

九、其他事项

1、合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。双方交易中的往来信函、传真等，需双方签字盖章确认，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式______份，供需双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

甲方：(卖方)

乙方：(买方)

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。

第一条 所购农机的基本情况、产地、品牌、数量、单价、总价值。

第二条 第件农机应符合产品质量中明示的执行标准，或不低于样品同等质量。

第三条 验收：对于农机产品的规格、型号、数量与约定不符或者其他质量问题的，乙方可在交货后月内提出异议，异议经核实后，甲方应无条件补足或换货，乙方在上述期限内未提出异议的，视为农机产品的规格、型号、数量符合约定。

第四条 付款方式、时间及运费

签订合同后，乙方支付合同总价的30%预付款，货到后将其他欠

款一次性付给甲方。

运费由（）方负责。

第五条 违约责任

一、 甲方违约责任：农机经专业的机构检测，不符合合同约定质量标准的，甲方应无条件退换，赔偿乙方由此受到的损失。

二、 乙方违约责任：乙方迟延付款的，每月应向甲方付迟延支付款3%的违约金。

第六条 本合同发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼解决。

第七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份效力相同。

第八条 本合同甲乙双方签字之日生效。

甲方： 乙方：

地址：地址：

负责人： 负责人：

授权代表：授权代表：

电话：

开户行：

账号：电话： 开户行： 账号：

盖章日期：盖章日期：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，达成如下协议：

第一条 购销时间与数量

1、购销时间为 年月日至 年月日。

2、甲方负责收购乙方生产的合格生鲜牛奶，收购量 吨/天。根据季节和生产情况变化，每天允许%的浮动。如因扩大生产规模等而增产的合格生鲜牛奶，乙方应提前天通知甲方，双方通过友好协商予以收购。

第二条 计价标准

以优质优价为原则，生鲜牛奶价格由基础价和附加价两部分组成。

1、基础价格：以现行国家标准规定的理化指标、感观指标和细菌指标(Ⅰ级)为基础，且不含抗生素，生鲜牛奶 元/公斤(以省原料奶价格协调工作领导小组公布价为准)。

2、附加价格

(1)以现行国家标准为基础，脂肪含量每增加0.1个百分点，在基础价格上增 元/公斤，最高不超过 元/公斤。

(2)以现行国家标准为基础，蛋白质含量每增加0.1个百分点，在基础价格上增 元/公斤，最高不超过 元/公斤。

(3)细菌指标≤20万/ml，在基础价格上增元/公斤。

(4)淡旺季基础价格调整：。

第三条 质量要求

1、生鲜牛奶的质量必须符合国家生鲜牛奶收购标准，包括：《生鲜牛乳收购标准》GB 6914-86、《鲜乳卫生标准》GB19301-20xx、《无公害食品 生鲜牛乳》 NY5045-20xx。

2、禁止交售下列生鲜牛奶：

(1)未取得健康证明和未经检疫奶牛生产的奶;

(2)产犊7日内的初乳(生产牛初乳产品除外);

(3)有抗生素类药物残留的奶;

(4)患乳房炎、结核病、布鲁氏杆菌病及其它传染病的奶牛产的奶;

(5)掺杂使假、变质、有异味和被污染的奶;

(6)其它不符合国家卫生安全质量标准的奶。

第四条 交付方式

生鲜牛奶的交付按下列第 项执行：

1、乙方到甲方指定地点送交生鲜牛奶，时间为每天 时至时，乙方应按时送交。

2、甲方到乙方指定地点收购生鲜牛奶，时间为每天 时至时，甲方应按时收购。

第五条 检测验收

1、双方约定由甲方进行检测时，甲方应从抽样时起48小时内出具检测报告，费用由甲方承担。乙方对检测结果有异议的，由负责检测，由此产生的费用及造成的损失，由过错方承担。

2、双方约定由取得相应资质的进行检测。双方抽样封存后 小时内由 方负责送检，检测费用甲方承担%，乙方承担%。

第六条 结算方式

货款支付按下列第项执行：

1、在生鲜奶检测合格后的个工作日内，甲方应将货款拨付到乙方指定账内;

2、其他付款方式。

第七条 合同的变更和解除

1、本合同经甲、乙双方协商一致，可以依法变更或解除。

2、当发生不可抗力情况时，当事方应在事件发生后天内以书面形式通知对方，经协商一致方可调整购销计划。

第八条 违约责任

1、乙方不按时交奶或交送的生鲜牛奶不符合第三条规定，由此而给甲方造成损失，由乙方按生鲜牛奶价值的%负责赔偿。

2、甲方不按时收奶或随意提高标准和压低价格，由此给乙方造成的损失，由甲方按生鲜牛奶价值的%负责赔偿。

3、因违反本合同规定而拖欠奶款，甲方应当从合同约定支付之日起，每日按拖欠奶款的%支付乙方赔偿金。

4、单方解除合同视为违约，由此而造成的损失由违约方承担。

第九条 争议解决

本合同在履行过程中如有争议，双方应本着友好合作的原则协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。

第十条 其他约定事项

甲方有权派员到乙方的奶牛养殖场对挤奶、运输等关键环节进行实地调查，但需提前一天通知乙方。

第十一条 合同效力

本合同一式三份，经双方签字并盖章后生效。甲乙双方各执一份，交省原料奶协调价格办公室一份，并具有同等法律效果。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代理人(签字)：代理人(签字)：

年月日